«Реконструкция двух КЛ-10кВ от ПС «Юго-Восточная» до РП-50 (Л ЮВ-26, - 46) в г. Оренбурге (инв.№ 1002117)» для нужд Оренбургского ПО филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» «под ключ»

23 апреля 2018 - 14 мая 2018
Копия извещения № 31806404542 размещена на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на электронной торговой площадке сети Интернет по адресу: www.b2b-energo.ru

1. Заказчик, являющийся Организатором открытого конкурса – публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» в лице филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго», (почтовый адрес: 460024, г. Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова, д. 44, секретарь Закупочной комиссии – Шапоренко Сергей Валерьевич, тел. 8-(3532)-98-47-01, e-mail: shaporenko@orene.ru, настоящим извещением опубликованным на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru), на сайте Заказчика (www.mrsk-volgi.ru), на сайте ЭТП www.b2b-energo.ru приглашает юридических лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, к участию в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договора по лоту: «Реконструкция двух КЛ-10кВ от ПС «Юго-Восточная» до РП-50 (Л ЮВ-26, - 46) в г. Оренбурге (инв.№ 1002117)» для нужд Оренбургского ПО филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» «под ключ»
Открытый конкурс проводится в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета Директоров ПАО «Россети» (протокол № 269 от 31.05.2017г)согласно приказа ПАО «МРСК Волги» № 323 от 12.04.2018г. «О проведении закупок по корректировке Плана закупки Общества №2 2018г.» (закупка № 185612 лот № 145 по программе АСУП «1 С») согласно «Плану закупки», размещённому на официальном сайте www.zakupki.gov.ru).
2. Процедура закупки проводится с использованием электронной торговой площадки сети Интернет www.b2b-energo.ru в полном соответствии с правилами и регламентами её функционирования.
3. Участником настоящей закупки имеет право быть только субъект малого и среднего предпринимательства.
4. Подробное описание закупаемых работ, а также процедур конкурса содержится в Конкурсной Документации, которая размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на электронной торговой площадке сети Интернет по адресу: www.b2b-energo.ru в полном соответствии с правилами и регламентами их функционирования, а также на официальном сайте ПАО «МРСК Волги» www.mrsk-volgi.ru в разделе «Закупки».
5. Копия Конкурсной документации, размещенной на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на электронной торговой площадке сети Интернет по адресу: www.b2b-energo.ru в полном соответствии с правилами и регламентами их функционирования, а также на официальном сайте ПАО «МРСК Волги» www.mrsk-volgi.ru в разделе «Закупки», доступна любому лицу. Любое лицо единожды имеет право безвозмездно получить Конкурную документацию по своему письменному запросу в следующем порядке:
а) В электронном виде (скопирована на цифровой носитель Участника запроса предложений или его представителя) или в бумажном виде нарочным по адресу: г. Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова, д.44 к. 904 начиная со дня, следующего после дня официальной публикации настоящего Извещения и до момента вскрытия конвертов с заявками участников (ежедневно в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 по местному времени) на основании оригинала письменного заявления (в свободной форме), предоставленного Участником запроса предложений или его представителем;
б) В электронном виде (по электронной почте) в течение одного рабочего дня с момента получения копии заявления (в свободной форме) поданного Участником запроса предложений не позднее дня, предшествующего дню вскрытия конвертов с заявками участников по факсу 8 (3532) 79-76-00, либо в форме электронного документа по адресу: shaporenko@orene.ru с указанием электронного адреса Участника запроса предложений для отправки документации по запросу предложений;
6. Основные условия заключаемого по результатам открытого конкурса Договора состоят в следующем: объём выполняемых работ и место выполнения работ – в строгом соответствии с Техническим заданием, являющимся приложением к Конкурсной документации.
7. Место оказания услуг – г. Оренбург (в соответствии с п.1.1 проекта договора приложение №2 к настоящей документации).
8. Объем выполняемых работ, оказываемых услуг: в соответствии с Приложением 1 к Техническому заданию.
9. Начальная (максимальная) цена Договора (цена лота) –20 072 401,10 рублей с НДС (17 010 509,41 без НДС).
10. Сроки выполнения работ:
Срок начала работ по I этапу – не позднее 5 календарных дней с момента заключения договора.
Срок окончания работ по I этапу – не позднее 75 календарных дней с момента заключения договора.
II-й этап Строительно-монтажные и пусконаладочные работы
Срок начала работ по II этапу – не позднее 7 рабочих дней с момента подписания акта о выполнении проектно-изыскательских работ по I этапу.
Сроком завершения строительно-монтажных и пусконаладочных работ – не позднее 05.12.2018 г.
Срок завершения работ по договору – не позднее 20.12.2018 г.
11. Порядок и условия платежей:
Платеж по I этапу выплачивается в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания акта о выполнении проектно-изыскательских работ и выставления счета-фактуры.
Текущие платежи по II этапу выплачиваются Заказчиком в размере 95 процентов от стоимости этапов работ по договору, указанных в актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания актов сдачи-приемки работ.
Платежи по окончании работ по II этапу выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию (акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14)
Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.
Счета-фактуры выставляются Заказчику Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12. Участником конкурса может быть любое юридическое или физическое лицо, являющееся субъектом малого и среднего предпринимательства. Чтобы претендовать на победу в данном Конкурсе Участник должен:
• обладать гражданской правоспособностью для заключения и исполнения Договора (т.е. соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов) самостоятельно, либо с привлечением субподрядной организации (физическое лицо – обладать дееспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора);
• не находиться в процессе ликвидации; должно отсутствовать вступившее в законную силу решение арбитражного суда о признании Участника запроса предложений банкротом и об открытии конкурсного производства; на имущество Участника запроса предложений, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест; экономическая деятельность Участника запроса предложений не должна быть приостановлена (для юридического лица, индивидуального предпринимателя);
• не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
• обладать необходимыми профессиональными знаниями и навыками, управленческой компетентностью и иметь все необходимые ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);
• участник не должен иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший отчетный период;
• Участник закупочной процедуры должен являться членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий (в случае выполнения изыскательских работ собственными силами), архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
• у участника должен отсутствовать негативный опыт работы с ПАО«МРСК Волги» и его филиалами (отсутствие судебных решений, направленных в адрес Участника о неисполнении обязательств по ранее заключенным договорам с ПАО«МРСК Волги» и его филиалами).
13. Более подробно требования к Участникам, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим требованиям; подробное описание закупаемой продукции, проект Договора, а также описание процедур конкурса содержатся в Конкурсной документации.
14. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать заявку, подготовленную в соответствии с требованиями к составу заявок и порядку их оформления, изложенными в Конкурсной документации.
15. Заявка должна быть подана в следующем порядке: размещена на электронной торговой площадке www.b2b-energo.ru в соответствии с правилами и регламентами её функционирования в срок до 11-00 (местного времени) 14.05.2018г. в формате электронного документа, включающего в себя полный комплект документов, запрашиваемых в Конкурсной Документации.
16. Процедура вскрытия конвертов с электронными заявками Участников состоится в 11-00 по местному времени 14.05.2018г. на электронной торговой площадке www.b2b-energo.ru в соответствии с правилами и регламентами её функционирования.
17. Предполагается, что подведение итогов запроса предложений будет осуществлено в срок, не превышающий 30 дней (45 дней в случае проведения процедуры переторжки) со дня окончания подачи Заявок Участников, но не позднее 29.06.2018 г. Организатор запроса предложений вправе, при необходимости, изменить данный срок без каких-либо для себя последствий
18. Не допускается подача Заявок на отдельные позиции или часть объёма по какой-либо из позиций общего объема работ.
19. Срок действия заявок Участников должен быть не менее 90 дней со дня окончания подачи Заявок Участников.
20. Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения на любом из этапов без каких-либо для себя последствий.
21. Предполагается, что проведение конкурса и подписание протокола о его результатах между Организатором конкурса и Победителем будет осуществлено в срок, не превышающий 30 дней (45 дней в случае проведения процедуры переторжки) со дня вскрытия конвертов с заявками Участников. Организатор конкурса вправе, при необходимости, изменить данный срок без каких-либо для себя последствий.
22. Место рассмотрения предложений участников и подведение итогов: филиал ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» г. Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова, д.44.
23. Закупочная комиссия предоставляет участникам возможность добровольно и открыто повысить предпочтительность их конкурсных заявок путем снижения первоначальной (указанной в конкурсной заявке) цены (переторжка).
24. Информация о результатах конкурса будет опубликована на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, на ЭТП www.b2b-energo.ru в соответствии с правилами и регламентами их функционирования и на сайте Общества www.mrsk-volgi.ru в разделе «Закупки».
25. Конкурсная комиссия определяет Победителя конкурса, как Участника конкурса, Конкурсная заявка которого заняла первое место в ранжировке Конкурсных заявок по степени предпочтительности для Заказчика.
26. Договор по результатам конкурса между Заказчиком (ПАО «МРСК Волги» или филиала ПАО «МРСК Волги») и Победителем конкурса будет заключен не ранее 10 календарных дней и не позднее 20 рабочих дней в соответствии со ст.448 ГК РФ на основании протокола об итогах конкурса, за исключением случаев, когда действия (бездействие) заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.
27. Обязательства участников, связанные с участием в конкурсе, обеспечиваются в виде неустойки или Независимой гарантии (по выбору Участника) на сумму не менее 2 % начальной (максимальной) цены договора (цены лота), с учетом НДС.
28. Остальные и более подробные условия конкурса содержатся в Конкурсной документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному Извещению
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.

Новости